No final de 2023, foi planejada a migração de HCL Domino v9.0.1 para HCL Domino v12.0.2, e foi contratado, para esses fins, o suporte técnico da empresa ISA. Durante 2024, a migração foi bem-sucedida, e decorreu em melhorias significativas em matéria de segurança, desempenho e compatibilidade do sistema com os aplicativos existentes.

Além disso, foi alcançada uma ótima integração com o hardware atualizado dos servidores e estações de trabalho. Graças a esse processo, a operação contínua de diversos aplicativos da ALADI foi assegurada, tanto dos aplicativos acessíveis a partir da Internet quanto dos sistemas de gestão internos.

2.- Objetivo

A contratação tem por escopo a transformação de aplicativos que utilizam o Cliente Notes para aplicativos web, e a atualização de diversos aplicativos desenvolvidos com Notes para Domino 9. O intuito de dotá-los de um desenho moderno e acessível, que potencie a produtividade dos usuários e que aproveite as tecnologias de última geração incluídas na plataforma Domino 12.

3. Requisitos excludentes (composição da equipe de trabalho)

A equipe de trabalho que será contratada deverá cumprir os seguintes requisitos mínimos:
o experiência comprovável de pelo menos 5 anos de trabalho com a ferramenta HCL Domino/ HCL Notes;

o experiência prática em desenho e implementação de serviços RESTful em HCL Domino.

4.- Perfil

Pessoa jurídica, empresa ou organização especializada em desenho e desenvolvimento de software com HCL Domino.

5.- Metodologia

A metodologia deverá, pelo menos, contemplar as seguintes fases e as requeridas pela Secretaria-Geral da ALADI (SG-ALADI). A pessoa ou empresa contratada poderá propor uma metodologia opcional, adicional ou complementar para realizar o desenvolvimento.

a) Reunião inicial (definição do alcance)
b) Planejamento do projeto
c) Fase de desenho
d) Fase de desenvolvimento
e) Fase de provas
f) Fase de implementação
g) Capacitação e documentação
h) Suporte posterior à implementação

6.- Atividades

1) Analisar os aplicativos, fazer levantamentos das melhorias no desenho, acessibilidade e segurança, que poderiam ser introduzidas em diversos aplicativos, a fim de aproveitar as novas características e melhorias de HCL Domino v12.

2) Implementar e documentar melhorias identificadas no ponto 1 em um subconjunto de aplicativos, a fim de que a equipe de desenvolvimento da SG-ALADI possa replicá-las em outras bases.

3) Desenvolver serviços RESTful para melhorar a integração e a interação com outros sistemas e serviços web, e oferecer suporte para implementá-los.

4) Adaptar aplicativos para serem funcionais à plataforma Nomad, facilitando seu uso em diferentes dispositivos móveis e tablets.

5) Identificar vulnerabilidades dos diferentes aplicativos, recomendar ações e implementar as que forem indicadas pela SG-ALADI.

6) Elaborar documentação geral e incluir documentação específica no código dos aplicativos.

7) Capacitar a equipe de desenvolvimento da SG-ALADI, para implementar os pontos anteriores em outras bases HCL Domino.

Em coordenação com a equipe técnica da SG-ALADI, deverão ser feitas provas dos pontos anteriores.

7.- Entregáveis

No âmbito do contrato a ser assinado, a equipe deverá proporcionar os seguintes documentos:

Produto 1: Plano de trabalho, com cronograma e com as principais atividades que serão realizadas

Produto 2: Relatório de avanços (1), Requisitos específicos (1)

Produto 3: Relatório de avanços (2), Requisitos específicos (2)

Produto 4: Relatório de avanços (3), Requisitos específicos (3)

Produto 5: Relatório de avanços (4), Requisitos específicos (4)

Produto 6: Relatório de avanços (5), Requisitos específicos (5)

Produto 7: Relatório final e transferência de conhecimentos para a equipe de desenvolvimento da SG-ALADI, no número de sessões necessárias, com um total de horas não inferior a oito (8)

8. Cronograma de execução e pagamentos

O valor total a ser pago será de US$ 15.000,00 (dólares estadunidenses quinze mil) com taxas incluídas, conforme o seguinte cronograma de pagamentos:

1.° pagamento: US$ 1500 (10%) contra entrega e aprovação do produto 1
2.° pagamento: US$ 1500 (10%) contra entrega e aprovação do produto 2
3.° pagamento: US$ 1500 (10%) contra entrega e aprovação do produto 3
4.° pagamento: US$ 1500 (10%) contra entrega e aprovação do produto 4
5.° pagamento: US$ 3000 (20%) contra entrega e aprovação do produto 5
6.° pagamento: US$ 3000 (20%) contra entrega e aprovação do produto 6
7.° pagamento: US$ 3000 (20%) contra entrega e aprovação do produto final

A duração total da execução não deverá superar os dez (10) meses contados a partir da assinatura do contrato. A aprovação de cada produto será realizada pela SG-ALADI.

9. Modalidade de trabalho

Formato híbrido. Desenvolvimento remoto com reuniões presenciais e virtuais.

10. Direito de propriedade e confidencialidade da informação

Os direitos autorais dos materiais produzidos durante a contratação serão propriedade da ALADI, que poderá utilizá-los para os fins que considere pertinentes.

O contrato de obra a ser assinado incluirá cláusulas sobre o direito de propriedade e confidencialidade dos dados.

A SG-ALADI terá o direito de propriedade total sobre o trabalho, documentação e relatórios resultantes das tarefas efetuadas no âmbito do contrato.

11.- Condições gerais

Tipo de instrumento: Contrato de Pessoal Temporário de Obra.

Prazo de recebimento das propostas: 29 de novembro de 2024, às 17h00 UYT (GMT-3).

Enviar correio eletrônico com o assunto “Proposta – ref: migração-aplicativos-hcd-domino”, para: rrhh@aladi.org com cópia a: die@aladi.org

Solicita-se que as consultas que surgirem sobre os termos de referência sejam encaminhadas por correio eletrônico para rrhh@aladi.org, die@aladi.org até 25 de novembro de 2024, às 17h00 UYT (GMT-3) inclusive, indicando título deste edital no assunto, e detalhando nome completo, cargo que desempenha, documento de identidade, empresa à que pertence e domicílio, e será coordenada uma reunião virtual de consulta.